劳动局有权利让工地停工吗(工地不给结算工程款继续停工)
劳动局有权利让工地停工吗(工地不给结算工程款继续停工)
1、法律分析：遇到拖欠农民工工资的问题，建设主管部门是有权利让项目停工的，而且还可以让建设单位给民工发工资，然后建设单位再去克扣施工单位的工程款。
1、在拖欠工程款的情形下承包人是可以停工的，且承包人可以向发包人主张停工期间所造成的损失。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2、工程款拖欠 的情况下，你可以根据合同约定，要求拖欠方支付逾期付款的违约金。如果因为进度款不支付，导致工程进度受到影响甚至发生停工，那么工期要顺延，并可以要求发包方承担停工期间的人员、机械的损失。
3、根据双方合同通用条款规定，业主拖欠进度款，经催讨未改善，可以停工。但是一旦停工，会使房产公司处境更加艰难，势必走向破产，这样的结果并不是公司所期望，为了主张权利，同时又有回旋余地，我们采取下列措施：①由总公司致函相应分公司，主要内容是业主拖欠工程款经催讨无果，分公司就有义务责任催讨。
4、根据双方合同通用条款规定，业主拖欠进度款，经催讨未改善，可以停工。但是一旦停工，会使房产公司处境更加艰难，势必走向破产，这样的结果并不是公司所期望。
5、不妥。工地老板拖欠工程款的，可以向当地劳动监察大队投诉，让劳动监察大队介入处理的。
6、向法院提起诉讼，提供担保冻结对方资产。如何预防拖欠工程款 在对工程合同有关工程款条款进行审核时，要把握以下几点：工程款支付时间应明确 对于预支款，应严格按照示范文本的规定，开工前七日内支付，否则施工企业有权停工。
1、项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
2、停工索赔：赔偿应基于当地建设工程造价标准，并且必须有监理签字的停工记录作为依据。 发包人或工程师责任导致的停工：如果发包人或工程师的行为或失误导致停工，从而给承包人造成损失或工期延误，发包人应负责赔偿承包人的损失，并相应顺延工期。
3、若工程项目因故停工，施工方应与业主方商讨工程款项的支付问题。如协商未果，施工方可以向法院提起诉讼，追讨工程款项。 如果工程质量未达到约定标准是由施工方原因造成的，业主方有权要求施工方在合理期限内无偿进行修复或返工、重建。
4、项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
5、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。
6、法律分析：项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。
建设施工合同签署的时候，考虑到工程如期完成，一般都会在合同中约定承包人不能停工，但是工程如期进行的前提是双方义务的履行，如果发包方不按照工程节点支付工程款或者农民工工资的，此时承包人可根据合同约定主张工程款及损失赔偿。
发包人与承包人在建设工程施工合同中，发包人的主要义务是按时支付工程款，而承包人的主要义务则是按合同要求完成工程并按时交付。若承包人未按期交付工程，将承担相应违约责任。然而，当发包人未按约定支付工程款项，承包人并非有权直接扣押或留置工程以示抗议。
一）利息属于法定孳息。发包人欠付工程款时，除应承担向债权人继续支付工程款的责任外，并因支付拖欠工程款的利息。这是法律规定的做为债务人的发包人应承担的法定义务，毋需双方约定。
