工程因不可抗拒因素停工,不到付款节点,工程款怎么结算(停工一年要求结算工程款)
工程因不可抗拒因素停工,不到付款节点,工程款怎么结算(停工一年要求结算工程款)
1、决算完成支付到决算总额的95%，留5%质保金，质保期一年满后一周内支付给乙方。 工程决算面积：以现场实际施工面积为依据。 第四条 工程期限 根据工程实际情况，商定工程总工期（具备条件） 天施工日，具体进场日期以开工 报告 为准。
在实际操作中，如果因发包人的原因导致停工，承包人通常可以要求赔偿以下损失：人工费损失、材料费损失、机械费损失、工地管理费和物价上涨的差价费用。承包人只需要提供证据证明停工损失是由发包人原因造成的，就可以要求发包人赔偿。具体的赔偿费用应根据承包人的实际情况来确定。
不可抗力因素导致的停工，发包人需要赔偿承包人在停工期间的垫付工程款利息。具体而言，根据以下原则调整工程价款： 工程本身的损害，以及因工程损害导致的第三方人员伤亡、财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，均由发包人承担。
不可抗力因素停工发包人是需要垫付工程款利息的。
承包人的施工设备和停工损失由承包人自行承担。停工期间，因发包人要求而留在工地的必要管理和保卫人员费用，由发包人承担。工程的清理和修复费用由发包人承担。不可抗力定义：不可抗力可以是自然原因造成，也可以源于人为或社会因素。
不可抗力事件发生后，停工所造成的损失责任通常按以下原则承担： 对于已经运至施工现场且*性损坏的材料和工程设备，以及因此造成的第三方人员伤亡和财产损失，责任由发包人承担。 承包人的施工设备损坏，由承包人自行承担。 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和财产损失。
承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
工程中途停工，如果是由于发包方的原因导致的，依据法律规定，主张赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。工程中途停工，如果由于承包方的原因，承包人和施工人应当承担违约责任。
因施工人原因导致工程质量不符合约定，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。若因此造成逾期交付，施工人应承担违约责任。 若发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是*不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。
若工程项目因故停工，施工方应与业主方商讨工程款项的支付问题。如协商未果，施工方可以向法院提起诉讼，追讨工程款项。 如果工程质量未达到约定标准是由施工方原因造成的，业主方有权要求施工方在合理期限内无偿进行修复或返工、重建。
临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。中途停工索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。
律师解可以。工程停工两年可以要求结算，一般先协商，协商不成的可以起诉。工程因业主原因停工，超过两年可以调价或者更改合同内容，严格来说，属于发包方违约，违约可以解除或者变更合同，并且支付违约金或者赔偿经济损失。当然，除了违约金之外，终止合同的，还需要结算工程款项。
工程中途停工如何结算要看约定，没有约定按法定。工程中途停工属于违约，如果施工的工程量合格，经过审计，应当支付相应的施工费。如造成实际损失，如窝工导致的工程延期等损失，如有实际发生数额，可要求承包人赔偿。承包人实际完成工程的承包费可先不予支付，根据实际情况可行使抵销权。
若工程项目因故停工，施工方应与业主方商讨工程款项的支付问题。如协商未果，施工方可以向法院提起诉讼，追讨工程款项。 如果工程质量未达到约定标准是由施工方原因造成的，业主方有权要求施工方在合理期限内无偿进行修复或返工、重建。
项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
工程停建的结算，需要根据具体情况进行决定：当事人可以按照约定结算；工程中途停工属于违约，没有约定的可以按照法定程序进行结算。
1、人工费：由于工程停工导致的工人工资及相关费用。 设备费：租赁或拥有的设备在停工期间的费用。 材料费：已购买但未使用的材料的相关成本。 管理费：工程停工期间的管理和行政开支。 利润：由于工程延期而未能实现的预期利润。 延迟付款利息：由于工程延期导致的资金成本。
2、- 人工费：包括因增加工作内容、停工损失以及工作效率降低所产生的费用。- 设备费：可能涉及机械台班费、机械折旧费或设备租赁费等。- 保函手续费：工程延期时，保函手续费将相应增加。
3、施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
1、可能是因为设计图纸提供不及时，建筑资金短缺，手续不全，材料供应不及时，施工质量出现安全问题。等等都有可能导致停工。
2、建设单位原因 建设单位资金链断裂，无法及时支付工程款，造成工地停工直至工地烂尾。而施工单位没拿到工程款并且还想等待至工地复工后继续做此项目，继续使用此塔吊，所以一直未拆除塔吊。
3、法律保障不足。尽管现在有一些法律规定农民工的权益，但实际操作中，有些企业仍然存在拖欠农民工工资的情况，而相关法律的执行力度有待加强。监管不到位。有些企业存在违法拖欠工资的行为，但相关部门并没有及时介入监管，这也导致了农民工无法及时领取自己应得的工资。
4、五）工程部分停工或全部停工引起的任何损失、费用和责任； （六）罚金、延误、丧失合同及其他后果损失； （七）保险单明细表或有关条款中规定的应由被保险人自行负担的免赔额。
